13770831974
建设工程特大暴雨怎么索赔
特大暴雨是属于不可抗力的自然因素，因特大暴雨造成工程无法施工的，无论是建设单位还是施工单位不能主张赔偿。
《中华人民共和国民法总则》
第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。
不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
二、建筑工程停工索赔的处理原则是什么
1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的，但是也不能完全按照合同以及相关协议，还是应该做到具体问题具体分析。
2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任，事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全文明等方面出现的严重问题而导致的停工，建设方是没有责任的，更不会对此做出相关的赔偿。
3、停工费用的计算还要尊重现场的有效的文件签证以及相关信函，以这些作为事实的依据，如果主要责任人不是施工方那么施工方就应该在有效的时间内要求建设方确认，当然建设方也应该在工程施工的过程中，收集相关的资料并且对停工事件所涉及的有关人数、天数、机械设备的停滞等情况做好详细的记录。如果发生停工事件的时候以此作为依据现场有效证明文件对于停工事件来说是非常重要的依据如果缺乏相关的证明资料会给相应赔偿带来很多不便甚至无法获得赔偿。
三、最新资讯
《中华人民共和国民法典》
第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。
遇到相关问题，欢迎联系姜春律师，手机：13770831974
@姜春律师简介：男，法学学士，高级合伙人，副主任，中华全国律师协会会员。2007年从事律师执业以来，已代理了数百起刑事案件、民事案件和行政案件，其凭借深厚的法学...More>>
·进出口退税的流程是什么
1、办理进出口货物退(免)税认定：出口企业在办理《对外贸易经营者备案登记表》后30日内、或者未取得进出口经营权的生产企业代理出口在发生首笔出口业......
·婚姻法抚养费支付时间有多长
一、婚姻法抚养费支付时间有多长《婚姻法》第37条规定，“离婚后，一方抚养的子女，另一方应负担必要的生活费和教育费的一部分或全部分，负担费用的多......
·合同成立和生效的时间是什么？
合同成立和生效的时间是什么?我国《民法通则》第五十七条规定，民事法律行为从成立时起具有法律约束力。本条对合同何时生效作了两层规定：1、依法成立......
·刑事案件开庭后退侦是否合法？
一、刑事案件开庭后退侦是否合法?刑事案件开庭后退侦是不合法的，退侦的主体只能是人民检察院。开庭最后陈述完以后也还可以要求退回补充侦查，对于人......
·起诉离婚被告不到庭怎么办?
起诉离婚被告不到庭怎么办?缺席判决离婚被告不去法庭的话，法院可以缺席判决。缺席判决，是指开庭审理案件时，只有一方当事人到庭，人民法院依法对......
·以勒索财物为目的抢劫婴儿的行为定什么罪？
以勒索财物为目的抢劫婴儿的行为定什么罪?以勒索财物为目的抢劫婴儿的行为可以定为绑架罪，根据《刑法》第二百三十九条【绑架罪】以勒索财物为目的绑......
·残疾赔偿金年龄起算时间是多少
残疾赔偿金年龄起算时间是多少1、计算期限一般20年“残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支......
·销售劣药立案标准是什么？
立案标准根据最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)第十八条规定：生产(包括配制)、销售劣药，涉嫌下列情形之一的......
·拖欠抚养费起诉主体有哪些规定
在日常生活当中，各地的离婚率高居不下，但是夫妻双方离婚以后，对于有孩子的，双方应该承担起对孩子的抚养义务。法院在判决的时候，将孩子的抚养权判......
·土地使用证的年限及税费有哪些规定
土地使用证的年限及税费有哪些规定在现实生活中，您肯定都听说过土地使用证以及房产证这样的概念，土地使用证与房产证是密不可分的，但是，二者之间......
