工期索赔内容有哪些
索赔工期损失,首先要了解承包人工期索赔的目的,其次是发包人对于工期延长的两个解决办法。
(一)承包人工期索赔的目的
承包人提出工期索赔的目的,一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。
(二)发包人解决工期延长的解决办法
1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将工期顺延;
2、指示承包人采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成,而发包人已认可承包人工期索赔,则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。
二、工期索赔注意事项
工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。
(一)索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。
(二)承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。
(三)施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。
(四)施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
以上就是我们为您提供的关于工期索赔内容的相关信息,我们知道,工期索赔是由承包人提出的,它需要在合同约定的时间内提出,且承包人提出索赔应提供充分切实的证据,如果发包人未能认可承包人提出的索赔要求,可以通过诉讼的方式进行索赔。遇到相关问题,欢迎联系姜春律师,手机:13770831974
@姜春律师简介:男,法学学士,高级合伙人,副主任,中华全国律师协会会员。2007年从事律师执业以来,已代理了数百起刑事案件、民事案件和行政案件,其凭借深厚的法学...More>>
·查封占有改定的规定是什么?
查封占有改定的规定是什么?查封占有改定的规定是双方必须要达成这样的一种关于交付方面的占有改进方式的意思一致,还有就是必须要上,让女人成为这样的......
·知识产权侵权如何取证
知识产权侵权如何取证知识产权是一种无形的财产,但是她也属于个人财产,他与房屋、汽车等有形财产一样收到国家法律的保护。但是生活会出现很多知识产......
·有哪些法律强调要重视工程质量?
有哪些法律强调要重视工程质量?因为要建设更加强大的国家,经济推动了我们国家的发展,而有经济我们就会有各种各样的工程项目的存在。工程项目很多......
·林地承包的期限是怎么规定的?
林地承包的期限是怎么规定的?一、林地承包的期限是怎么规定的?《关于全面推进集体林权制度改革的意见》第八条规定,林地的承包期为70年。承包期届......
·经营性集体建设用地政策是怎样的?
经营性集体建设用地政策是怎样的?经营性集体建设用地政策是根据土地管理法43条当中的规定,任何的个人和单位如果要需要建设使用土地,必须要依法来进行......
·夫妻共同财产离婚的分割要件是什么
夫妻共同财产离婚的分割要件是什么夫妻财产中只有共同财产才需要进行分割,而要是属于夫妻个人财产的话,那么是不能进行分割的。您知道夫妻共同财产......
·农业知识产权保护法律规定有哪些?
农业知识产权保护法律规定有哪些?农业知识产权保护法律规定有涉农专利、商标、版权,以及植物新品种、地理标志、农业生物遗传资源与传统知识、农业商业......
·遗嘱公证在什么情况下无效
遗嘱公证在什么情况下无效1、遗嘱内容侵害国家、公共或第三人的利益;2、遗嘱人在立遗嘱后以事实行为改变遗嘱;3、遗嘱取消了缺乏劳动能力又没有生活来源......
·到年底了欠钱不还怎么办
到年底了欠钱不还怎么办?1、债权人在诉讼时效期限内,可直接向债务人原居住地或者财产所在地的人民法院提起诉讼,追计债款。起诉时应持有借据等证明借......
·离婚起诉后能否变更诉讼请求
一方向法院提起离婚诉讼的,首先要法院受理了,然后才能启动离婚程序。而在具体书写离婚起诉书的时候,要格外注意其中诉讼请求的内容。那么,在离婚起......