姜春律师
姜春律师法律网
6.nj64.com
南京姜春律师电话13770831974

发包人迟延支付工程款,承包人能否主张工期顺延

首先,应看施工合同的具体约定,在发包人迟延支付工程款多长时间的情况下,承包人可以顺延工期。发包人迟延支付工程款,承包人可以请求发包人支付延迟支付工程款利息,未必停工或者顺延工期。尤其在双方有垫资约定情况下,迟延支付工程款并不会成为工期顺延的理由。其次,如果发包人迟延支付工程款是因承包人存在工期延误、质量不合格、所报工程量不属实等原因,则承包人不能因此顺延工期。因发包人欠付工程款,承包人主张工期顺延,应满足如下条件:(1)工程款未予以支付系发包人原因,而非承包人原因;(2)施工合同约定延期支付工程款构成工期顺延事由;(3)因工程款延迟支付导致工程无法正常进行,施工人不能正常支付工人工资,购买材料,支付机械设备租赁费等。工程迟缓或者停工,并影响整体工期。(4)承包人提出了工期补偿申请,通常应该有书面证据,包括停工申请、付款申请、索赔报告、签证单、会议纪要、信函等。遇到相关问题,欢迎联系姜春律师,手机:13770831974

@姜春律师简介:男,法学学士,高级合伙人,副主任,中华全国律师协会会员。2007年从事律师执业以来,已代理了数百起刑事案件、民事案件和行政案件,其凭借深厚的法学...More>>

·未成年人犯罪是否判死刑?
      我国刑法对未成年犯刑事责任的规定集中体现在刑法典第17条和第49条的规定之中,这些规定相互配合,有机地构成了我国未成年犯刑事责任追究的法律机制。......


·公司欠款无法偿还供应商货款怎么办
      公司欠款无法偿还供应商货款怎么办公司欠款无法偿还供应商货款怎么办和债权人协商,说明情况,争取债权人谅解、推延还款时间,以便你们处理库存、......


·离婚协议孩子抚养权还可以改吗?
      离婚协议孩子抚养权还可以改吗?离婚后可以要求变更抚养权,夫妻离婚后的任何时间内,一方或双方的情况或抚养能力发生较大变化,均可提出变更子女抚养权......


·肇事逃逸抓人是由哪个司法机关执行的?
      肇事逃逸抓人是由哪个司法机关执行的?肇事逃逸抓人,一般是由公安机关执行的。根据《道路交通安全法规定》第七十条规定,在道路上发生交通事故,车辆驾......


·一、夫妻离婚后小孩抚养费法院怎么判?
      一、夫妻离婚后小孩抚养费法院怎么判?对于离婚孩子抚养费标准的确定,双方可以根据上述三个原则进行协商,不能协商一致的,由法院判决。法院判决的......


·注册公司注册资本怎么考虑?
      注册公司注册资本怎么考虑?按照公司的类型和公司的具体情况来进行考虑;所有公司的注册资本金都可以采用认缴制,你可以认缴一个您希望得到的注册资本......


·生产、销售假药立案标准是什么
      生产、销售假药立案标准是什么?(一)含有超标准的有毒有害物质的;(二)不含所标明的有效成份,可能贻误诊治的;(三)所标明的适应症或者功能主治超出规定范......


·目前非法集资可以做什么措施加以避免?
      我们知道,非法集资严重危害国家的金融稳定,甚至如果处理不当,还会危害参与人员的切身利益及家庭辛福。所以说,避免非法集资十分必要。那么,目前非......


·土方工程的重要性有哪些
      土方工程的重要性有哪些?土方工程是很多建筑工程的前提,比如修建房屋之前都需要钱挖土进行地基的搭建,因此土方工程对于整个建筑工程来说是很重要......


·换房协议书格式是怎样的
      换房协议书格式是怎样的?本协议仅供换房双方参考,协议双方应本着自愿、平等、互利的原则订立协议,不对协议双方所产生的任何纠纷负责。当事人身......


·注册资本的公司法的详细规定是什么?
      注册资本的公司法的详细规定是什么一、注册资本的公司法的详细规定是什么?1、允许自主约定注册资本总额,取消有限责任公司最低注册资本3万元、一人......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 姜春律师 All rights reserved.
律师热线:13770831974
13770831974
点击这里给姜春律师发消息


在线法律咨询