姜春律师
姜春律师法律网
6.nj64.com
南京姜春律师电话13770831974

施工合同补充协议范本是怎样的

施工合同补充协议范本是怎样的?
  
  一项工程从设计到完工会涉及到许多单位,其中包括了设计单位、施工单位等等。建设方将工程承包给?施工单位,双方会就施工过程中的一些事项签订施工合同,如果在后续还有需要补充的内容,还会签订一份施工合同补充协议。那施工合同补充协议范本是怎样的?下面和我们一起通过以下文章来了解一下吧。
  
  施工合同补充协议
  
  发 包 人:________
  
  承 包 人:________
  
  为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。
  
  一、 工程概况
  
  1、工程名称:________
  
  2、工程地址:________
  
  3、建筑面积:________
  
  4、结构类型:底层为框架结构、地上6 1层为砖混结构。
  
  5、设计单位:________
  
  6、监理单位: ________
  
  二、工程内容及承包范围
  
  1、外墙面砖改为外墙漆
  
  2、客厅推拉门取消
  
  3、本工程为满七层,结构找坡
  
  4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光
  
  5、外墙40 × 40 深灰色栅格取消
  
  6、厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。
  
  7、其余均按原图施工
  
  三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)
  
  1、开、竣工日期
  
  1、1开工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
  
  四、付款方式
  
  本工程按建筑面积一次性包干,____元/平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层,二层预制板安装完毕,甲方按合同总价的30%支付给乙方,主体五层预制板安装完毕,甲方按合同总价的15%支付给乙方,主体七层完工,甲方按合同总价的20%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%,滞留3%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。
  
  五、合同生效与终止、争议处理
  
  1、除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。
  
  2、本补充协议一式陆份(其中正本贰份),甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
  
  3、本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。
  
  4、本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
  
  5、本补充协议自双方签订之日起5日内生效。
  
  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
  
  法定代表人: 法定代表人:
  
  电话: 电话:
  
  传真: 传真:
  
  开户银行: 开户银行:
  
  银行账号 银行账号:
  
  签定合同代表: 签定合同代表:
  
  年 月 日 年 月 日
  
  《民法典》(2021.1.1生效)第七百九十五条 【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
  
  虽然这份协议为补充协议,但工程的基本情况也应在协议中作出说明,除此之外,在该协议中对要补充的事项进行说明。施工合同在施工过程中可以保障双方的基本权益,如果因施工问题产生了纠纷,双方可以凭借该合同维护自己的权益。有在线律师,如果您有任何的疑惑,欢迎您随时咨询。
  
  遇到相关问题,欢迎联系姜春律师,手机:13770831974

@姜春律师简介:男,法学学士,高级合伙人,副主任,中华全国律师协会会员。2007年从事律师执业以来,已代理了数百起刑事案件、民事案件和行政案件,其凭借深厚的法学...More>>

·民事诉讼没有对方住址能起诉吗
      民事诉讼没有对方住址能起诉吗一、民事诉讼没有对方住址能起诉吗可以的,只要有明确的被告,可以被告户籍所在地法院起诉。起诉的时间可能会久一点,......


·财产清查的范围是怎样的
      财产清查的范围是怎样的一、财产清查的范围是怎样的财产清查不仅包括实物的清点,而且也包括各种债权、债务等往来款项的查询核对。另外,财产清查范......


·对账函能否单独作为债权凭证使用?
      对账函能否单独作为债权凭证使用?1、对账函不一定能单独作为债权凭证使用,是否可以单独使用,取决于对账函是否经过了相对方有效确认或者部分确认,只......


·技术贸易合同认定登记需提交的材料到底有哪些
      技术贸易合同认定登记需提交的材料到底有哪些一、什么是技术合同?技术合同是当事人就技术开发、转让及与之相关的咨询和服务订立的确立相互之间权利......


·合同违约金按天算一般是多少?
      合同违约金按天算一般是多少?按照你们合同商定的计量。 当事人主张商定的违约金过高请求予以适当减少的,人民法院应当以事实上损失为基础,兼顾合同......


·离婚房产分割法律条文具体是怎么规定的?
      离婚房产分割法律条文具体是怎么规定的?婚姻法分割房产分割的是夫妻共同财产,所以房产的分割首先要明确什么夫妻共同财产以及夫妻共同财产的范围。明......


·哪些要素会构成非法销售土地使用权罪?
      哪些要素会构成非法销售土地使用权罪?一、哪些要素会构成非法销售土地使用权罪?《中华人民共和国刑法》第二百二十八条1、客体要件。本罪侵犯的......


·房产变更登记未完成,保全异议如何处理?
      法院能否查封该房产的关键在于房地产管理部门到底有没有对该房产进行核准登记。不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记发生效力;未经登记,......


·债权债务的处置协议书怎么写?
      债权债务的处置协议书怎么写?一、债权债务的概念债权是得请求他人为一定行为(作为或不作为)的民法上权利。本于权利义务相对原则,相对于债权者为债......


·民法总则对财产关系是怎么规定的
      我国自从颁布民法通则之后,对调整民事关系起到了很大的显著作用,随之,我国相继出台了民法总则,为的是进一步协调民事诉讼中民事关系的调解,保障公......


·经侦办案流程是怎样的?
      经侦办案流程是怎样的?经侦办案流程是怎样的?一、受理(一)受理案件时,报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意,填写《报案表》,接受接......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 姜春律师 All rights reserved.
律师热线:13770831974
13770831974
点击这里给姜春律师发消息


在线法律咨询